本防貪指引蒐集近年各政府機關辦理公共工程採購過程中常見洩密態樣、契約變更程序瑕疵、鑽心取樣疑慮態樣、監造不實等違失案例，分析其中潛在違失（法）風險，並就實務面及法制面提出防治措施，同時參考「110年太魯閣號列車出軌事故案」司法判決書，重點整理出公共工程職業安全衛生事故之責任、監造人員製作不實監造報表可能的法律責任等案例，除了可以提供給辦理公共工程的公務員參考，引導公務員遵循法規、倫理與專業，達成降低工程採購風險因子外，實務上公共工程多由民間企業擔任監造單位，如有發生監造不實亦具有刑事法律責任，因此，本防貪指引對於民間從事公共工程監造業務之企業（從業人員）亦具有參考價值。
", "發布單位": "LCEB-11", "資料來源": "政風室", "聯絡人": "林雪姝", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "內政部土地重劃工程處工程倫理及政府採購防貪指引_網頁用(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/409/relfile/11071/297332/b7ea55ff-1fa8-4ce5-88d2-966d6f8d334d.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=235968", "ModifyDate": "Thu, 26 Aug 2021 07:43:00 GMT", "title": "工程採購廉政防貪指引", "內容": "本處蒐集近2年工程採購所遇之疑義，以「準備招標階段」、「採購審查、評選階段」及「履約階段」3大主軸等7則案例於去識別化彙編廉政防貪指引，並邀請理論及實務均有豐富經驗之專家協助審查後，編撰本處「工程採購廉政防貪指引」，除提升本處同仁工程採購專業知識外，爾後如遇有類似採購案件，亦能提供解決途徑，有效提升採購效率。
", "發布單位": "LCEB-11", "資料來源": "政風室", "聯絡人": "黃馨儀", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程採購廉政防貪指引(全)(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/409/relfile/11071/235968/c10ae2c9-cf6a-43a2-8820-b87c7b4cbfa1.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89455", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:43:00 GMT", "title": "政府採購契約變更", "內容": "", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "政府採購契約變更.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律-政府採購契約變更.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=143841", "ModifyDate": "Mon, 26 Apr 2021 07:39:00 GMT", "title": "工程法律學堂109年第1期", "內容": "不予發還保固保證金及追償保固修繕費用
", "發布單位": "397130000C", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "109年001期工程法律學堂.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/109年001期工程法律學堂.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89459", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:41:00 GMT", "title": "工程法律學堂第5期", "內容": "「廉政指引」 本案雖然係辦理第 2 次公開招標，然招標文件於公開招標「公前」仍應保密，A 於「公告前」將採購數量告知乙廠商，雖然此一採購數量於第1次公開招標時已經公開了，然第2 次公開招標既是招標程序，仍有政府採購法第34條第1項規定的適用，A 恐涉及洩漏國防以外秘密罪(如此的結果雖然未盡合理)！機關為避免再度流標，通知甚至拜託廠商投標，切記應於招標「公告後」始可通知廠商，才不會因疏忽而身陷洩密刑責。
", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程法律學堂005.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律學堂005.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89458", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:42:00 GMT", "title": "工程法律學堂第4期", "內容": "工程法律學堂第4期「相同事物避免於數種契約文件中重複規定以免因規定不一致衍生履約爭議」廉政宣導資料
廉政指引 開工日及工期涉及廠商權益，為避免工期計算及逾期違約金爭議，契約宜明確約定工期、開工日、工期計算方式(日曆天、工作天或限期完工)、不計工期及工期展延事由，各種契約文件間並應前後規定一致，以避免履約爭議。< 又有無必要同時將契約書及一般條款列為契約文件？為避免不同契約文件就相同事物(如本案之開工日及工期)重複規定造成前後規定不一致或矛盾，做法上或許可只將「契約書」或「一般條款」其一列為契約文件，若有特別約定或補充約定之必要，則可列入契約條款或另以特訂條款或契約補充說明加以規定，惟仍應注意同一契約文件或不同契約文件之前後規定是否一致，以避免矛盾="">
", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程法律學堂004.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律學堂004.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89457", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:42:00 GMT", "title": "工程法律學堂第3期", "內容": "工程法律學堂第3期 「契約應明確約定分段進度係屬「分段完工使用或移交」 或「全部完工後使用或移交」」
廉政指引
為避免類似爭議，機關辦理採購，契約若約定有分段進度及最後履約期限，倘亦約定有分段進度逾期違約金，應明確於契約中就各分段進度約定係屬「分段完工使用或移交」或「全部完工後使用或移交」。
", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程法律學堂003.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律學堂003.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89456", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:42:00 GMT", "title": "工程法律學堂第2期", "內容": "工程法律學堂第2期 廠商未於影響工程施工之事故結束後依契約規定期限通知機關或申請展延工期之效果
廉政指引
類似爭議，法院實務見解雖多認該等契約條款之目的，應係為避免將來就逾期完工事由是否符合契約所定展延工期事由舉證之困難及舉證責任分配，亦即廠商如未即時聲請，即可能受證據滅失或舉證困難等不利益。因認該等契約約定 非屬逾期失效規定，而僅為促使廠商從速聲請之意。為免發生不可歸責於廠商而得申請展延工期之事故時，廠商未依期限通知機關或申請展延工期而衍生是否展延工期爭議，本處履約管理或監造同仁於事故發生後，宜善意提醒廠商於期限內通知或申請展延工期。
", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程法律學堂002.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律學堂002.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" }, { "ArticleType": "0", "FileName": "", "Link": "", "Source": "https://www.lceb.gov.tw/LCEB_Content.aspx?n=7290&s=89454", "ModifyDate": "Thu, 22 Apr 2021 02:44:00 GMT", "title": "工程法律學堂第1期", "內容": "工程法律學堂第1期 工程法律學堂第1期「廠商是否應負違約金責任限於契約有明文規定」廉政宣導資料1則
廉政指引
機關得否扣罰廠商違約金，應以契約有明示約定者為限，若契約就特定之債務不履行行為並未約定違約金，機關不宜以類推適用或比附援引其他違約金約款方式課廠商違約金，本工程廠商「逾期驗苗」雖有違契約約定，但因契約就此並無違反時的違約金約定，恐難課以廠商違約金！為杜爭議並督促廠商確實履約，對於採購履約中非屬契約履約期限或分段履約進度的重要工作期程，除明確規定其期限外，若有需要亦可合理約定違約金。
", "發布單位": "05", "資料來源": "", "聯絡人": "", "聯絡資訊": "", "相關檔案": "工程法律學堂.pdf(https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/OldFile_LCEB/df_ufiles/054/工程法律-工程法律學堂001.pdf);", "相關連結": "", "相關圖片": "", "相關影音": "" } ]